平罗县鱼种场2025年渔业绿色循环发展项目EPC总承包招标公告

*.招标条件

本招标项目平罗县鱼种场*年渔业绿色循环发展项目已由平罗县农业农村局以宁夏回族自治区企业投资项目备案证（*-*-*-0*-*） 批准建设，项目业主为平罗县鱼种场，建设资金来自中央及企业自筹解决，出资比例为*%，招标人为平罗县鱼种场，招标代理机构为宁夏开诚工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的工程总承包进行公开招标。

宁夏开诚工程咨询有限公司（招标代理机构）受招标人委托负责本工程的招标事宜。

*.*项目概况：池塘改造及养殖能力提升建设，面积为*亩；工厂化车间三座，生产和管理用房，辅助配套基础设施（水、电、路）等。

*.*建设地点：石嘴山市平罗县城关镇。

*.*招标范围：EPC总承包，实施合同范围内的地质勘查测量、初步设计、施工图设计及相关服务、设备及材料采购、工程施工、调试、验收配合和交付等的总协调、总集成。组织工程设计、施工、采购等工作的全面开展。对总承包范围内的施工质量、进度、安全文明施工负总责。负责组织该项目施工图纸范围内的全部建筑安装工程施工直至竣工验收合格后交付招标人使用及保修期服务，施工图设计及施工内容依据初步设计范围执行。

*.*计划工期：*日历天。计划开工日期*年*月*日；计划竣工日期*年*月*日。注：具体开、竣工日期根据实际情况进行调整。

*.*标段划分：本项目分为一个标段。

注：说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期/服务期限/交货期限、招标范围、标段划分等。（如果有）

*.* 本招标项目投标人应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。

（*）设计资质：须满足下列条件之一：

①工程设计综合资质；

②工程设计建筑行业乙级及以上资质；

③工程设计建筑工程专业乙级及以上资质；

④农林行业渔业工程专业甲级。

备注：已按《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔*〕*号)要求换发新证的，按同等级别认可。

（*）施工资质：具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

备注：已按《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市〔*〕*号)要求换发新证的，新甲级资质与原一级资质同等认可，新乙级资质与原二、三级资质同等认可。

*.*投标人拟派工程总承包项目经理须具备：投标人拟派EPC项目经理须具备以下资格条件之一：

（*）二级注册建造师资格（建筑工程专业）；

（*）一级注册建筑师资格；

（*）一级注册结构师资格；

注：本项目EPC项目经理可以兼任施工负责人或设计负责人；EPC项目经理及施工负责人不得在其他在施建设工程项目担任项目经理或项目负责人。

注：工程总承包项目经理应当具备下列条件：工程建设类注册执业资格（包括注册建筑师、勘察设计注册工程师、注册建造师或者注册监理工程师等）；未实施注册执业资格的，取得高级专业技术职称；担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理、设计项目负责人、施工项目负责人或项目总监理工程师；熟悉工程技术和工程总承包项目管理知识以及相关法律法规、标准规范，具有较强的组织协调能力和良好的职业道德；不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理、施工项目负责人。

*.*通过“信用中国”网站查询申请人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标。（以开标当日查询结果为准）

*.*通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年，单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起。（以开标当日查询结果为准）

*.*本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（*）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力；

（*）联合体各方应签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该协议随投标文件一并提交招标人；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（*）联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效；

（*）联合体中标后，联合体成员与招标人共同签订合同，联合体各方为履行合同向招标人承担连带责任；

（*）联合体的牵头人应被授权作为联合体各方的代表，承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；

（*）联合体成员不超过两家，施工单位为牵头单位。

*.* 凡有意参加投标者，请于*年*月* 日*时*分至*年

*月* 日 * 时*分（北京时间，下同），登录“宁夏回族自治区公共资源交易平台”（以下简称“电子交易平台”）免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。

*.*“电子交易平台”实行CA数字证书安全登录管理。

*.*投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为*年*月*日0*时00分，投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件。

*.*逾期送达的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收。

本次招标公告在“宁夏回族自治区公共资源交易网”、“中国招标投标公共服务平台”（发布公告的媒介名称）上发布。

*.项目监督部门及联系方式

本项目招标投标监督部门为：平罗县农业农村局 ，联系电话0*-*。

招标人：平罗县鱼种场招标代理机构：宁夏开诚工程咨询有限公司

地址：平罗县玉皇阁大道四公里处 地 址：平罗县翰林南大街*号四楼

邮编：*邮编：*

联 系 人：马小东 联 系人：宋思敬 张燕 张杰

电话：* 电 话：0**-*

*年*月*日